深圳居民住宅拆迁补偿协议范本,合作建房合同

咨询
张天雨律师

张天雨律师

专业律师 征收补偿 民商事诉讼

近10年执业经验,在诉讼和非诉领域都具有丰富实战经验。掌握法条精髓,能为当事人多方位深层分析法律问题,最大限度地维护当事人合法权益。

深圳居民住宅拆迁补偿协议范本,合作建房合同

一、合作建房合同

合作建房协议书

甲方:________________

地址:________________

电话:______传真:_____

授权代表:____职务:_____

乙方:________________

地址:_______________

电话:______传真:_____

授权代表:____职务:_____

第一条前言

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》和其他有关法律、法规的规定,基于:

1.甲方已于___年___月___日依法以招标(或拍卖、行政划拨)方式取得位于___、编号为___的地块的土地使用权,该地块的规划用途为______、容积率为___、计划建筑面积为___平方米、土地使用权年限自___年___月___日至___年___月___日止、土地使用权证(或用地红线图)编号为____;

2.乙方是经主管部门批准获得房地产开发企业资质的具有独立法人资格的房地产开发企业;

甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,签订本合作建房合同。

第二条合作建房

甲方同意提供依现状上述第一条所指的地块的土地使用权,乙方同意按本合同第三条的约定提供建房资金,双方合作开发建成_____栋_____层的办公(或商住、住宅)楼,并按本合同第六条的约定进行产权分成。

第三条建房资金

建房资金预计为人民币__________元,全部由乙方提供,实际建筑成本高于或低于该预计数额的部分由乙方承担和享有。

建房资金指本合同生效后至房屋经验收合格且甲方取得房地产证时止所需的一切成本、费用。该建房资金不包括甲方因招标、拍卖方式取得土地使用权而应缴的土地使用费或因划拨方式取得土地使用权而应补缴的地价款。

第四条报批手续

除按规定应由双方共同办理的报批手续外,包括本合同在内的所有报批手续均由乙方负责办理,但甲方有义务协助乙方办理报批手续,包括毫不迟延地提供甲方持有的所需材料。

第五条设计、建筑

工程设计和建筑的招标、施工监督由甲方负责,但按本合同第条约定产权应分给甲方部分的设计图纸须经甲方书面认可后方可报批并实施。

工程设计的招标工作应在本合同生效后第____天内完成,整个建筑工程应在本合同生效后第天内开工,并在第个月内完成竣工验收工作。

第六条产权分成

全部建筑的产权由甲、乙双方按下列方式或比例分成:甲方拥有____栋____层房屋的产权,乙方拥有____栋____房屋的产权。

乙方应在工程竣工验收合格后_____日内办理完甲方应分得产权部分房屋的房地产证。

第七条违约责任

1.如乙方未能按本合同第五条第二款的约定时间完成工程设计的招标工作、或在本合同生效后第____天内开工、或在第____个月内完成竣工验收工作,甲方有权解除合同,并有权要求乙方赔偿损失。

2.除因甲方的原因造成延误外,如乙方未能按第六条第二款约定的时间办好房地产证,乙方应按主管部门发布的指导租金价格向甲方支付违约金。

3.如因甲方的原因造成报批手续或工程的延误,当拖延时间在____个月以内时,乙方有权要求甲方应按主管部门发布的指导租金价格向乙方支付违约金;当拖延时间超过三个月以上时,乙方有权解除合同,并有权要求甲方赔偿损失。

第八条争议解决

凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方应友好协商,协商不成,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会深圳分会,按照申请仲裁时该会实施的仲裁规则进行仲裁,仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。

第九条 合同生效

本合同自政府主管部门批准后生效。

甲方:_______________________乙方:_______________________

授权代表(签字):____________授权代表(签字):____________

日期:______________________________________________

地点:______________________________________________

二、建房合同协议书

农村建房合同要写明:

施工人与发包人的姓名或者名称和住所;

房屋的面积、范围、建设工期;

工程质量、工程造价;

技术资料的交付时间;

材料和设备的供应责任;

以及拨款和结算、竣工验收等条款。

【法律依据】《民法典》第四百七十条合同的内容由当事人约定,一般包括下列条款:

(一)当事人的姓名或者名称和住所;

(二)标的;

(三)数量;

(四)质量;

(五)价款或者报酬;

(六)履行期限、地点和方式;

(七)违约责任;

(八)解决争议的方法。

当事人可以参照各类合同的示范文本订立合同。

第七百八十九条建设工程合同应当采用书面形式。

第七百九十五条施工合同的内容一般包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、相互协作等条款。

●深圳房屋拆迁补偿标准

●深圳小区拆迁补偿

●拆迁安置协议书

●农村宅基地拆迁补偿法

●搬迁协议书范本

●深圳拆迁房屋赔偿标准1:1.13

●房屋拆迁补偿协议范文

●深圳历史遗留房屋征收补偿

三、农村合作建房的建房合同

法律分析:

合资建房协议书不合法。

按现行法律规定:

市民和农民签订协议,在宅基地上合作建房,这样的协议违法无效。

归国家所有或者农村集体所有的土地非经许可不得随意约定使用。

法律依据:

《中华人民共和国民法典》

第一百五十三条 违反法律、行政法规的强制性规定的民事法律行为无效。

但是,该强制性规定不导致该民事法律行为无效的除外。

违背公序良俗的民事法律行为无效。

第二百四十九条 城市的土地,属于国家所有。

法律规定属于国家所有的农村和城市郊区的土地,属于国家所有。

第二百六十条 集体所有的不动产和动产包括:

(一)法律规定属于集体所有的土地和森林、山岭、草原、荒地、滩涂。

四、合资建房协议合法吗

法律分析:

合作建房协议书当中包括合作各方的一些基本信息,合作建房的基本内容,对建房的设计,完工以后工程款的处理,违约以后的责任等,在建房协议书当中一定要详细的介绍清楚。

合作建房最重要的就是,遵守合作协议的内容,各方严格履行自己应尽的职责。

法律依据:

《中华人民共和国民法典》 第四百六十五条 依法成立的合同,受法律保护。

依法成立的合同,仅对当事人具有法律约束力,但是法律另有规定的除外。

《中华人民共和国民事诉讼法法》 第二十三条 因合同纠纷提起的诉讼,由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。

五、合作建房协议书是什么

法律分析:

合作建房协议书当中包括合作各方的一些基本信息,合作建房的基本内容,对建房的设计,完工以后工程款的处理,违约以后的责任等,在建房协议书当中一定要详细的介绍清楚。

合作建房最重要的就是,遵守合作协议的内容,各方严格履行自己应尽的职责。

法律依据:

《中华人民共和国民法典》 第四百六十五条 依法成立的合同,受法律保护。

依法成立的合同,仅对当事人具有法律约束力,但是法律另有规定的除外。

《中华人民共和国民事诉讼法法》 第二十三条 因合同纠纷提起的诉讼,由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。

六、宅基地合资建房协议书有效吗

农村建房合同要写明:

施工人与发包人的姓名或者名称和住所;

房屋的面积、范围、建设工期;

工程质量、工程造价;

技术资料的交付时间;

材料和设备的供应责任;

以及拨款和结算、竣工验收等条款。

【法律依据】《民法典》第四百七十条合同的内容由当事人约定,一般包括下列条款:

(一)当事人的姓名或者名称和住所;

(二)标的;

(三)数量;

(四)质量;

(五)价款或者报酬;

(六)履行期限、地点和方式;

(七)违约责任;

(八)解决争议的方法。

当事人可以参照各类合同的示范文本订立合同。

第七百八十九条建设工程合同应当采用书面形式。

第七百九十五条施工合同的内容一般包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、相互协作等条款。

北京在明律师为您整理关于本文的法律热搜话题

1、深圳居民住宅拆迁补偿协议范本图片

2、深圳住宅拆迁赔付比例是多少

3、深圳居民住宅拆迁补偿协议范本最新

4、深圳房屋拆迁补偿

5、深圳拆迁房屋赔偿标准

6、深圳拆迁补偿条例

7、深圳拆迁办法

8、深圳拆迁政策2020

9、深圳 拆迁 补偿

10、深圳房屋拆迁2021年补偿政策

以上就是在明律师事务所小编为大家整理的“深圳居民住宅拆迁补偿协议范本,合作建房合同”相关内容,希望能够对您有所帮助。如果您还有其他问题,欢迎咨询我们的在线律师。

文章来源参考:头条-深圳拆迁房屋赔偿标准1:1.13,合作建房协议书是什么

内容审核:张天雨律师

  如对于征收补偿方案不满意,或想要提高赔偿标准的话,可以找北京在明律师事务所的律师帮你。

  在明律师提示您:如果您的房屋或土地即将面临拆迁征收,请县了解清楚拆迁具体项目是什么以及进展到了哪一步,并在签字前尽早咨询律师,向律师了解当地拆迁政策,帮您分析拆迁货币补偿,装修补偿,安置费,附属物赔偿,停产损失等具体可以拿多少,如果差距,可以向律师了解如何争取自己的合法权益,请在下方“输入”您的“姓名”和“手机号”,在明律师将免费为您解答!

深圳居民住宅拆迁补偿协议范本,合作建房合同/
已有
2041
报名
李***
182*****23232
报名成功
相关新闻
深圳建房拆迁补偿,民法典规定公摊面积的界定条件与法律依据,深圳拆房赔偿

25年09月05日
深圳政府拆迁赔偿标准,布吉三联旧改赔偿方案

25年09月05日
深圳拆迁原村民拆迁补偿,民法典房屋出租遇拆迁怎么处理

25年09月05日
深圳拆迁房票,诸翟城中村拆迁政策

25年09月05日
深圳房屋拆迁遭遇办证难法律途径与实务建议,深圳房屋拆迁补偿

25年09月05日
深圳拆迁没房子赔偿,临时垃圾堆放点的管理规定

25年09月05日
深圳的拆迁房和商品房,螺岭旧改赔偿标准公示

25年09月05日
深圳厂房拆迁租户赔偿,租房遇到拆迁租户能得到赔偿吗

25年09月05日
深圳旧改拆迁房烂尾,布心花园旧改明昇公司对部分未交房的业主提起的民事诉讼具体提了哪些诉求

25年09月05日
殷浩律师:深圳拆迁户享受政策,拆迁户买房有什么优惠政策

25年09月05日
拆迁房和商业房,商业房和住宅房拆迁有什么区别

25年09月05日
拆迁住宅和商铺,商铺拆迁标准和住宅补偿有什么不一样

25年09月05日
住宅拆迁商业用地补偿,拆迁补偿商业与住宅的区别

25年09月05日
公寓拆迁赔款政策最新,松泉公寓拆迁补偿标准2023

25年09月05日
拆迁补偿是住宅的3倍,为什么有些拆迁赔偿会是三倍呢

25年09月05日
私人住宅有拆迁补偿吗,私人住宅地国家征用政策

25年09月05日
四川省关于住宅拆迁补偿的政策,2023年四川拆迁新政策解读

25年09月05日
开展拆迁扫尾新,住宅拆迁扫尾措施有哪些

25年09月05日
拆迁房属于第几类住宅房,普通商品住房用地 二类 和普通商品住房 城镇住宅用地的区别

25年09月05日
50年住宅拆迁怎么赔,居民住宅楼50年产权到期后拆房赔多少钱

25年09月05日
最新新闻
筑牢党建根基 赋能律所发展|北京在明律师事务所党员大会顺利召开

为进一步加强律所党组织建设,充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用,坚持党建引领律所建设发展,10月25日上午,北京在明律师事务所(以下简称“在明律所”)召开党员大会,选举产生中共北京在明律师事务所总支部委员会委员。大会严格依照《中国共产党章程》及党内选举相关规定组织召开,会议流程严谨规范,符合法定开会条件。

25年09月05日
在明律所副主任、创始合伙人杨念平律师荣获“2026 GRCD争议解决年度律师”

10月24日下午,2026 GRCD北京论坛暨中国年度大奖颁奖典礼在北京成功举行。北京在明律师事务所(以下简称“在明律所”)副主任、创始合伙人杨念平律师凭借近二十年在行政争议解决领域的影响力与两千余件案件的实务积累,喜获“2026 GRCD争议解决年度律师”殊荣,并于圆桌交流及专访中,就企业行政争议的解决分享了个人一线观察。

25年09月05日
安置房拆迁公摊面积,2026年从评估程序查起

安置房公摊面积,评估报告要送达被征收人,报告上要有评估机构盖章、注册估价师签字、评估时点和价值类型。只给一个总额数字、不给报告的做法不合法。收到报告后,先看评估时点是不是征收决定公告之日,时点错了,价格基准就错了。评估机构由被征收人协商选定,协商不成的通过多数决定、随机选定等方式确定。

25年09月05日
违法强拆维权,2026年先确认拆除行为违法

违法强拆维权,赔偿谈不拢的核心常常不是法律,是举证。房屋面积、结构、装修、室内物品、经营损失,每一项都要有依据,合法强制拆除的走法很窄。征收方要先作出补偿决定,被征收人在法定期限内不复议、不起诉、又不搬迁,行政机关才能向法院申请强制执行,法院审查后裁定准予执行,才能动手。

25年09月05日
自管公房拆迁,房改未办结的房屋补偿

自管公房拆迁,直管公房是房管部门代表政府管理的房屋,产权归国家,住户持有租赁凭证。自管公房是单位自建自管的职工住房,产权归单位。房改房是按房改政策出售给职工的公房,购房之后产权归个人,但有的没办下证。三类房子的补偿规则差别很大,承租权不是空的东西。

25年09月05日
拆迁面积认定,2026年先申请复核评估

拆迁面积认定,评估报告要送达被征收人,报告上要有评估机构盖章、注册估价师签字、评估时点和价值类型。只给一个总额数字、不给报告的做法不合法。收到报告后,先看评估时点是不是征收决定公告之日,时点错了,价格基准就错了。评估机构由被征收人协商选定,协商不成的通过多数决定、随机选定等方式确定。

25年09月05日
过渡费停发,北京这类拆迁纠纷的救济路子

过渡费停发,征收补偿协议是行政机关为了实现征收目的、与被征收人协商订立的协议,性质上属于行政协议。这意味着两件事:对方不履行,老百姓能向法院提起行政诉讼;协议内容受行政法约束,不能违反法定的补偿标准。

25年09月05日
环保关停补偿,停产停业损失的举证方式

环保关停补偿,设备搬迁不是搬家公司报价。精密设备、生产线、行车、锅炉,拆装费、运输费、安装调试费、试产损耗要分开列。国有出让地的厂房,土地按剩余年期和基准地价核算,建筑物按重置成本或者市场评估。两块分开列,才能看出土地价值有没有被计入。有的报告只评建筑物,土地价值一句"已包含"带过,这明显不合理。

25年09月05日
拆迁评估价低于市场价,2026年先调报告

评估价低于市场价,评估报告要送达被征收人,报告上要有评估机构盖章、注册估价师签字、评估时点和价值类型。只给一个总额数字、不给报告的做法不合法。收到报告后,先看评估时点是不是征收决定公告之日,时点错了,价格基准就错了。评估机构由被征收人协商选定,协商不成的通过多数决定、随机选定等方式确定。

25年09月05日
环保关停拆迁补偿,2026年先查土地性质

环保关停补偿,设备搬迁不是搬家公司报价。精密设备、生产线、行车、锅炉,拆装费、运输费、安装调试费、试产损耗要分开列。国有出让地的厂房,土地按剩余年期和基准地价核算,建筑物按重置成本或者市场评估。两块分开列,才能看出土地价值有没有被计入。有的报告只评建筑物,土地价值一句"已包含"带过,这明显不合理。

25年09月05日
精英律师团队
查看全部律师