彭诚律师
彭诚律师，2001年进入律师行业，开始在北京众意达律师事务所执业，之后分别在北京三信律师事务所、北京圣运律师事务所执业并成为合伙人，现执业于北京在明律师事务所，是目前在明所执业年限最长的资深律师之一。
拆迁款的拿取过程是怎样的?，新房交房时未预交物业费，物业公司不给钥匙，业主怎么办？
一、新房交房时未预交物业费，物业公司不给钥匙，业主怎么办？
{"ctype":2,"value":"09fa513d269759eeeed31b57a0fb43166c22dfaf","url":"https:iknow-pic.cdn.bcebos.com09fa513d269759eeeed31b57a0fb43166c22dfaf?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_600%2Ch_800%2Climit_1%2Fquality%2Cq_85%2Fformat%2Cf_auto","width":"1000","height":"100%"},图片和本文内容无关
新建商品房交房时候，开发商往往是委托物业公司办理交房手续，而物业公司为了方便收取物业费，又要求业主先缴纳第一年的物业费，然后才给业主新房钥匙，办理收房手续。如果业主不预交物业费，物业公司会拒绝交钥匙，在这种情况下，业主要怎样来维护自身权利呢？我们看如下案例
一、基本案情（根据最高人民检察院公布的典型案例精简而来）
A市B区某小区由甲房产公司开发，2018年6月，洪某和甲房产公司签订商品房买卖合同，购买该小区一套商品房，合同约定2019年12月21日交房，之后洪某付清了购房款。甲房产公司和乙物业公司签订了《前期物业服务合同》，乙公司成为该小区的物业服务公司。2019年10月，甲公司向洪某送达交房通知，通知洪某在2019年12月20日办理交房手续。洪某于2019年12月20日到小区收房（甲公司委托乙公司办理交房事宜），但乙公司要求洪某先交纳一年的物业费和公共维修费后才交钥匙、办理交房手续，因洪某不同意先交纳物业费，乙物业公司拒绝向其交付所购房产的钥匙。2020年6月25日，洪某向B区法院起诉，要求甲公司向其交付所购商品房，并支付逾期交房违约金。
二、司法处理结果
1、B区法院判决支持了洪某的诉讼请求，甲公司不服上诉到A市中级法院，A市中院改判驳回了洪某的全部诉讼请求；
2、洪某又向省高级法院申请再审，省高级裁定驳回了洪某的再审申请；（个人感觉高院懒的很，甚至问题非常明显的案件，高院都不启动再审）
3、洪某又向A市人民检察院申请检察监督，A市检察院认为甲公司没有向洪某履行交房义务，已经构成逾期交房，遂将本案提请省人民检察院向省高级法院提出抗诉。省检察院认同A市检察院的观点，向省高级法院提出了抗诉。
4、省高级法院对本案进行再审，判决支持了洪某的诉讼请求（即认定甲公司构成逾期交房，应向洪某履行交房义务并支付逾期交房违约金）。
三、法律要点
开发商和购房者是商品房买卖合同关系，而物业公司和业主之间是物业服务合同关系，两者的法律性质不同。甲公司作为开发商负有向洪某交付房屋的义务（体现为交钥匙、办理交房手续），在甲公司将交房事项委托给乙物业公司后，乙公司应向洪某交房，由购房者实现对房屋的实际管控。另一方面，洪某作为业主，基于物业服务合同关系，其负有向乙公司交纳物业费的义务。但是，交房和交物业费基于不同的法律关系，交物业费并不是交房的前置条件（除非开放商明确和购房者约定先交纳物业费才能办理交房手续）。本案中，因为乙公司以洪某未交纳物业费而拒绝向洪某交钥匙，实际上是甲公司并未向洪某履行交房的义务，因此甲公司应当承担逾期交房的责任，应当向洪某交房并支付逾期交房违约金。
大家以后如果遇到类似的问题，知道该怎么维权的吧？
北京在明律师为您整理关于本文的法律热搜话题
1、拆迁款的拿取过程是怎样的呢
2、拆迁款领取需要什么手续
3、拆迁款领取方式
4、拆迁款怎么拿
5、拆迁款下来流程
6、拆迁款是怎么发放的
7、拆迁款以什么形式发放
8、拆迁领款流程
9、拆迁款从哪来
10、拆迁款拨款流程
以上就是在明律师事务所小编为大家整理的“拆迁款的拿取过程是怎样的?，新房交房时未预交物业费，物业公司不给钥匙，业主怎么办？”相关内容，希望能够对您有所帮助。如果您还有其他问题，欢迎咨询我们的在线律师。
文章来源参考：头条-拆迁款的拿取过程是怎样的?，
内容审核：彭诚律师
如对于征收补偿方案不满意，或想要提高赔偿标准的话，可以找北京在明律师事务所的律师帮你。
在明律师提示您：如果您的房屋或土地即将面临拆迁征收，请县了解清楚拆迁具体项目是什么以及进展到了哪一步，并在签字前尽早咨询律师，向律师了解当地拆迁政策，帮您分析拆迁货币补偿，装修补偿，安置费，附属物赔偿，停产损失等具体可以拿多少，如果差距，可以向律师了解如何争取自己的合法权益，请在下方“输入”您的“姓名”和“手机号”，在明律师将免费为您解答！
相关新闻
芜湖市房屋拆迁补偿多少钱一平米，芜湖市房屋拆迁补偿标准是怎样的？
湖南高速公路征地拆迁补偿办法,2023年最新公路建设征地拆迁补偿标准是怎样的
房屋拆迁是怎么赔付，拆迁怎么赔付标准是怎样的?
拆迁费用补偿的标准是多少补偿范围是怎样的，拆迁补助费补偿标准
钢结构房屋拆迁补偿，钢结构房屋拆迁补偿标准是怎样的？
农村拆迁款的发放,动迁款的发放流程是怎样进行的
集体土地开荒时间,农村开荒地政策是怎样规定的,开荒集体土地集体要收回
拆迁人口界定方法,拆迁人口认定标准是怎样的,拆迁人口认定
拆迁人口怎样认定,拆迁人口认定标准是怎样的,拆迁人口有补偿吗
农村拆迁配房,农村安置房政策是怎样的
种集体土地没有交钱,承包村集体土地土地种粮有补贴吗,村里卖集体土地不给我们分钱
拆迁赔偿低于市场价的案例,政府以没钱为由不给拆迁款
拆迁后不给签订协议怎么办，拆迁办不给拆迁协议怎么办
拆迁房户主分配,拆迁后户主不给人头份额
拆迁只赔偿房票,国家拆迁只给房票不给货币合理吗
拆迁房子到期不还,房产 比如70年到期了 拆了 有补偿补偿款吗
法拍房没办法腾退,法拍房强制腾退的程序
拆迁房不给办理房产证,政府拆迁安置 迟迟不给房产证
拆迁补偿停发了,政府没钱 拆迁款一直不给怎么办
拆迁补偿款迟迟不给怎么办，拖欠政府拆迁补偿款怎么办
最新新闻
第一次打拆迁律师的咨询电话，会被问什么？
来电会被问四样：房子在哪个市县、到了哪个阶段、手里有什么文书、离法定期限还有多久；按这四样说清楚，就能先拿到一个方向性判断。
拆迁评估机构是谁定的？我不认可能换吗？
评估价是补偿的底盘，选择权在被征收人手里：先协商选定，谈不下来再走多数决定或随机选定，具体办法由省级规定，内定的可主张程序违法。
拆迁公告后户口被冻结，还能迁入吗？新生儿怎么办？
征收范围确定后暂停办理迁入等手续，最长不超过1年；新生儿出生登记、婚嫁迁入、退伍转业、刑满释放等基于人身关系的正当理由一般不受影响。
拆迁维权，先行政复议还是直接行政诉讼？
多数拆迁争议两条路任选：复议60日、诉讼6个月；但2024年施行的新《行政复议法》划出五类须先复议的情形，政府信息公开不予公开的即属其一。
房子突然被鉴定成「危房」要拆，怎么办？
危房鉴定分A、B、C、D四级，只有D级才涉及整体拆除，处理方式还有观察使用、处理使用、停止使用、整体拆除四档；对结论不服可申请复核鉴定。
一户多宅，拆迁时怎么补？多出来的会被无偿收回吗？
一户一宅是分配原则，但继承、历史形成的多宅不当然无偿收回；来源合法的每处都该单独算账，最忌讳打包签一个总数，让合法的跟着被压价。
住的是公房（直管公房、单位房），拆迁有补偿吗？
公房承租人不是产权人，但各地政策普遍把承租人列为安置补偿对象，常见处理有先房改后补偿、直接货币补偿或安置房、产权调换后继续承租三种。
城里人买了农村房，遇到拆迁能赔吗？
城里人买宅基地房的买卖合同原则上无效，拆迁补偿的法定对象仍是原房主；但法院通常按双方过错、居住年限与翻建装修投入分配补偿利益。
辽宁胜诉 | 房屋征收决定都出了，社会稳定风险评估还没作？省政府确认违法！
社会稳定风险评估和补偿方案公开征求意见等均属于国有土地上房屋征收决定作出的前置程序，是征收决定合法的前提和保障。日前，北京在明律师事务所的张勇律师在辽宁省s市代理的案件中，道路建设项目的房屋都拆得差不多了，房屋征收决定作出时的种种漏洞却被一一揭露出来……那么，省政府将会对由新设立的管理委员会作出的这份房屋征收决定作何评价呢？在明律师又是抓住了其中哪些重要的违法点才致使其的合法性被彻底否定呢？案件结果：确认被申请人管理委员会于2025年12月作出的2号《房屋征收决定》违法。
辽宁胜诉 | 房屋征收决定都出了，社会稳定风险评估还没作？省政府确认违法！
社会稳定风险评估和补偿方案公开征求意见等均属于国有土地上房屋征收决定作出的前置程序，是征收决定合法的前提和保障。日前，北京在明律师事务所的张勇律师在辽宁省s市代理的案件中，道路建设项目的房屋都拆得差不多了，房屋征收决定作出时的种种漏洞却被一一揭露出来……那么，省政府将会对由新设立的管理委员会作出的这份房屋征收决定作何评价呢？在明律师又是抓住了其中哪些重要的违法点才致使其的合法性被彻底否定呢？案件结果：确认被申请人管理委员会于2025年12月作出的2号《房屋征收决定》违法。
