英德市房屋拆迁补偿，诉讼文书｜民事答辩状（建设工程施工合同纠纷）

英德市房屋拆迁补偿，诉讼文书｜民事答辩状（建设工程施工合同纠纷）

一、诉讼文书｜民事答辩状（建设工程施工合同纠纷）

作者：刘彩凤律师，12年一线律师，专注民商事案例分析研究与事务分析。

B水泥公司诉A建设公司建设工程施工合同纠纷案

民事答辩状（反诉）

案号：（20xx）粤xx民初xx号

答辩人（本诉原告，反诉被告）：A建设公司

法定代表人：

联系地址：

被答辩人（本诉被告，反诉原告）：B水泥公司

法定代表人：

联系地址：

答辩人A建设公司不同意被答辩人B水泥公司的全部反诉请求，恳请贵院驳回被答辩人B水泥公司的全部诉讼请求。

具体答辩意见如下：

一、A建设公司不存在B水泥公司所主张的未完成施工或施工质量不合格的情形，且B水泥公司的主张均已经过了本案《土木工程发包合同》约定的工程质量保修期，因此，对于B水泥公司的第1项诉讼请求应当予以驳回。

本案石灰石破碎及输送系统工程因B水泥公司未能解决当地农村征地补偿问题，不得不将整个工程拆开为两个分项工程施工，其中破碎平台分项工程的施工时段为20xx年10月23日至20xx年5月12日；输送廊道分项工程的施工时段为20xx年12月11日至20xx年1月29日与20xx年4月4日至20xx年10月25日，也即本案破碎平台分项工程在20xx年5月12日完成竣工验收，输送廊道分项工程在20xx年10月25日竣工验收。

竣工验收时，B水泥公司并未向A建设公司提出任何异议，既未主张任一分项工程的施工未完成，也未主张任一分项工程的施工质量不合格，且在20xx年10月26日至20xx年10月25日期间，B水泥公司也没有向A建设公司提出过任何异议，因此，对于事后B水泥公司的主张，A建设公司不予确认。

二、B水泥公司完全有可能与第三方公司恶意串连，虚高工程承包款，以此骗取高额赔偿，且B水泥公司所主张赔偿额根本无法在其提交的证据材料中逐一对应，因此，原告的赔偿请求并无证据可以证明。

再者，即使本案工程存在B水泥公司所主张的未完工程或质量问题，也应当按照双方签订的《土木工程发包合同》中的单价，计算减扣款，而不是随意第三方的报价计算赔偿款。

三、A建设公司承建本案工程不存在逾期情形，B水泥公司第2项诉讼请求所主张的工程逾期违约金没有任何事实与法律依据，应当予以驳回。

本案工程分为破碎平台分项工程、输送廊道分项工程，对于破碎平台分项工程，B水泥公司已经确认没有逾期。

对于输送廊道分项工程，实际施工期间分为20xx年12月11日-20xx年1月29日（共xx天，扣除20xx年12月11日-20xx年1月9日下雨，延误工期xx天，实际施工天数为xx天）、及20xx年4月4日-20xx年10月25日（共xx天，扣除20xx年4月14日-20xx年5月7日下雨，延误工期xx天；扣除20xx年5月7日-20xx年5月11日下雨，延误工期xx天；扣除20xx年6月6日-20xx年6月8日下雨，延误工期xx天；扣除20xx年6月12日-20xx年6月14日下雨，延误工期xx天；扣除20xx年7月11日-20xx年7月14日村民阻工，延误工期xx天；扣除20xx年8月2日-20xx年8月7日下雨，延误工期xx天；扣除20xx年8月9日-20xx年8月20日下雨，延误工期xx天；扣除20xx年8月xx、22、24、26、27日下雨，延误工期xx天；扣除20xx年8月28、29、30、31日、9月1日下雨，延误工期xx天；扣除20xx年9月xx日-20xx年9月xx日台风，延误工xx天；扣除20xx年10月2日-20xx年10月8日英德市创卫要求，延误工期xx天，扣除合同外爆破施工，延误工期xx天，实际施工天数为xx天），合计施工天数xx，少于合同约定的xx天，亦没有逾期。

因此，本案工程不存在逾期情形，B水泥公司主张的工程逾期违约金没有任何事实与法律依据，应当予以驳回。

四、B水泥公司自20xx年9月26日开始，便不再向A建设公司支付工程款，先后拖欠A建设公司应付第八期工程进度款xxx元、第九期工程进度款xxx元，且至今未予支付，并拒绝对工程项目进行竣工验收，但又自20xx年3月左右开始投入使用，因此，本案即使存在工程逾期问题，因逾期产生的全部法律责任也应当由B水泥公司承担，与A建设公司无关。

综上，B水泥公司的诉讼请求没有事实和法律依据，应当予以全部驳回，相关诉讼费用由B水泥公司承担。

反诉被告：A建设x公司

代理人：刘彩凤律师

20xx年6月25日

二、建筑工程合同纠纷的诉讼状包括哪些内容

法律分析：

（一）答辩人及其；

（二）答辩意见；

（三）答辩人签名或盖章；

（四）时间。

法律依据：

《中华人民共和国民法典》

第四百六十五条 依法成立的合同，受法律保护。

依法成立的合同，仅对当事人具有法律约束力，但是法律另有规定的除外。

第一百四十四条 无民事行为能力人实施的民事法律行为无效。

第一百四十六条 行为人与相对人以虚假的意思表示实施的民事法律行为无效。

以虚假的意思表示隐藏的民事法律行为的效力，依照有关法律规定处理。

第一百五十三条 违反法律、行政法规的强制性规定的民事法律行为无效。

但是，该强制性规定不导致该民事法律行为无效的除外。

违背公序良俗的民事法律行为无效。

第一百五十四条 行为人与相对人恶意串通，损害他人合法权益的民事法律行为无效。

第五百零五条 当事人超越经营范围订立的合同的效力，应当依照本法第一编第六章第三节和本编的有关规定确定，不得仅以超越经营范围确认合同无效。

《中华人民共和国民事诉讼法法》 第二十三条 因合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。

三、建设工程施工合同纠纷答辩状 -建设工程合同

属于无法生产类

答辩人：

名称：

_____　地址：

____________　电话：

____

法定代表人：

姓名：

________________　职务：

____

委托代理人：

姓名：

_____　性别：

______　年龄：

____

民族：

___　职务：

____　工作单位：

______

住址：

________________　电话：

____

答辩人因_______________一案，对上诉人________

不服_____人民法院__字第__号判决，提出答辩状。

答辩的理由和根据：

_________________________

此　致

_____人民法院

答辩人：

_______(盖章)

法定代表人：

_____(签章)

____年__月__日

法律依据：

《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十五条

人民法院应当在立案之日起五日内将起诉状副本发送被告，被告应当在收到之日起十五日内提出答辩状。

答辩状应当记明被告的姓名、性别、年龄、民族、职业、工作单位、住所、联系方式；

法人或者其他组织的名称、住所和法定代表人或者主要负责人的姓名、职务、联系方式。

人民法院应当在收到答辩状之日起五日内将答辩状副本发送原告。

被告不提出答辩状的，不影响人民法院审理。

四、民事答辩状(成功案例)

法律分析：

（一）答辩人及其；

（二）答辩意见；

（三）答辩人签名或盖章；

（四）时间。

法律依据：

《中华人民共和国民法典》

第四百六十五条 依法成立的合同，受法律保护。

依法成立的合同，仅对当事人具有法律约束力，但是法律另有规定的除外。

第一百四十四条 无民事行为能力人实施的民事法律行为无效。

第一百四十六条 行为人与相对人以虚假的意思表示实施的民事法律行为无效。

以虚假的意思表示隐藏的民事法律行为的效力，依照有关法律规定处理。

第一百五十三条 违反法律、行政法规的强制性规定的民事法律行为无效。

但是，该强制性规定不导致该民事法律行为无效的除外。

违背公序良俗的民事法律行为无效。

第一百五十四条 行为人与相对人恶意串通，损害他人合法权益的民事法律行为无效。

第五百零五条 当事人超越经营范围订立的合同的效力，应当依照本法第一编第六章第三节和本编的有关规定确定，不得仅以超越经营范围确认合同无效。

《中华人民共和国民事诉讼法法》 第二十三条 因合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。

五、建设工程施工合同纠纷答辩状

法律分析：

（一）答辩人及其；

（二）答辩意见；

（三）答辩人签名或盖章；

（四）时间。

法律依据：

《中华人民共和国民法典》

第四百六十五条 依法成立的合同，受法律保护。

依法成立的合同，仅对当事人具有法律约束力，但是法律另有规定的除外。

第一百四十四条 无民事行为能力人实施的民事法律行为无效。

第一百四十六条 行为人与相对人以虚假的意思表示实施的民事法律行为无效。

以虚假的意思表示隐藏的民事法律行为的效力，依照有关法律规定处理。

第一百五十三条 违反法律、行政法规的强制性规定的民事法律行为无效。

但是，该强制性规定不导致该民事法律行为无效的除外。

违背公序良俗的民事法律行为无效。

第一百五十四条 行为人与相对人恶意串通，损害他人合法权益的民事法律行为无效。

第五百零五条 当事人超越经营范围订立的合同的效力，应当依照本法第一编第六章第三节和本编的有关规定确定，不得仅以超越经营范围确认合同无效。

《中华人民共和国民事诉讼法法》 第二十三条 因合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。

六、建设工程施工合同纠纷答辩状 法律问题

法律分析：

（一）答辩人及其；

（二）答辩意见；

（三）答辩人签名或盖章；

（四）时间。

法律依据：

《中华人民共和国民法典》

第四百六十五条 依法成立的合同，受法律保护。

依法成立的合同，仅对当事人具有法律约束力，但是法律另有规定的除外。

第一百四十四条 无民事行为能力人实施的民事法律行为无效。

第一百四十六条 行为人与相对人以虚假的意思表示实施的民事法律行为无效。

以虚假的意思表示隐藏的民事法律行为的效力，依照有关法律规定处理。

第一百五十三条 违反法律、行政法规的强制性规定的民事法律行为无效。

但是，该强制性规定不导致该民事法律行为无效的除外。

违背公序良俗的民事法律行为无效。

第一百五十四条 行为人与相对人恶意串通，损害他人合法权益的民事法律行为无效。

第五百零五条 当事人超越经营范围订立的合同的效力，应当依照本法第一编第六章第三节和本编的有关规定确定，不得仅以超越经营范围确认合同无效。

《中华人民共和国民事诉讼法法》 第二十三条 因合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。

北京在明律师为您整理关于本文的法律热搜话题

1、英德市房屋拆迁补偿标准

2、英德市房屋拆迁补偿公示

3、英德市房屋拆迁补偿政策

4、英德市房屋拆迁补偿办法

5、2020年英德市征收补偿标准

6、英德市征收土地补偿

7、英德市征地补偿标准

8、英德市征地公告2020

9、英德城南拆迁

10、英德市旧城改造第二期

以上就是在明律师事务所小编为大家整理的“英德市房屋拆迁补偿，诉讼文书｜民事答辩状（建设工程施工合同纠纷）”相关内容，希望能够对您有所帮助。如果您还有其他问题，欢迎咨询我们的在线律师。

文章来源参考：头条-英德市房屋拆迁补偿，建设工程施工合同纠纷答辩状

内容审核：李静律师

　　如对于征收补偿方案不满意，或想要提高赔偿标准的话，可以找北京在明律师事务所的律师帮你。